Dokończenie modernizacji wałów w ramach zadania „Fragmentaryczna modernizacja wałów przeciwpowodziowych rz. Odry w km 270+400 – 281+600, wał cofkowy stopnia Brzeg Dolny”

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dla zadania: Dokończenie modernizacji wałów w ramach zadania „Fragmentaryczna modernizacja wałów przeciwpowodziowych rz. Odry w km 270+400 – 281+600, wał cofkowy stopnia Brzeg Dolny”.

Termin

Termin składania ofert wynosił 2020-06-15. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2020-04-30.

Dostawcy

Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

Kto?

• Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Co?

Gdzie?

• Dolnośląskie › Wrocławski
• Warszawski stołeczny › Miasto Warszawa

Historia zamówień

Data	Dokument
2020-04-30	Ogłoszenie o zamówieniu
2020-05-26	Dodatkowe informacje
2020-06-08	Dodatkowe informacje
2020-06-17	Dodatkowe informacje
2020-06-18	Dodatkowe informacje
2020-07-03	Dodatkowe informacje
2020-07-09	Dodatkowe informacje
2021-02-11	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu (2020-04-30)
Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł: Budowa obiektów inżynierii wodnej
Numer referencyjny: WR.ROZ.2810.20.2020
Krótki opis:

Metadane ogłoszenia
Język oryginału: polski 🗣️
Typ dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Regulacja: Unia Europejska
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Kod: Budowa obiektów inżynierii wodnej 📦
Dodatkowy kod CPV: Roboty w zakresie budowy dróg 📦
Miejsce wykonania
Region NUTS: Wrocławski 🏙️

Procedura
Typ procedury: Procedura otwarta
Typ oferty: Wniosek dotyczący wszystkich partii
Kryteria przyznawania nagród
Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Kraj: Polska 🇵🇱
Typ instytucji zamawiającej: Inne
Nazwa instytucji zamawiającej: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Adres pocztowy: ul. Grzybowska 80/82
Kod pocztowy: 00-844
Miasto pocztowe: Warszawa
Kontakt
Adres internetowy: http://wroclaw.wody.gov.pl/ 🌏
E-mail: zamowienia.wroclaw@wody.gov.pl 📧
Telefon: +48 713378842 📞
Fax: +48 713284440 📠
URL dokumentów: http://wroclaw.wody.gov.pl 🌏
URL do udziału: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia 🌏

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2020-04-30 📅
Termin składania ofert: 2020-06-15 📅
Data publikacji: 2020-05-05 📅
Data końcowa: 2021-06-30 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2020/S 087-205835
Numer Dz.U.-S: 87
Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 350 000,00 PLN zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Obiekt
Zakres zamówienia
Szacowana wartość całkowita: 27621982.83 PLN 💰
Krótki opis:

A – wał nr 1:

— wykonanie nasypów wraz z zagęszczeniem oraz zakupem i transportem materiału, humusowanie,

— roboty drogowe – jezdnia o szer. 3,0 m (droga serwisowa),

— przejazdy wałowe o szer. 3,0 m,

— wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej,

— wykonanie muru oporowego z prefabrykatów żelbetowych,

— wykonanie remontu przepustu wałowego,

— oznakowania: słupki hektometrowe, bariery wałowe, tablice informacyjne i znaki drogowe.

B – wał nr 2:

— wykonanie nasypów wraz z zagęszczeniem oraz zakupem i transportem materiału, humusowanie

C – wał nr 3:

Informacja, promocja, zakupy:

— tablica pamiątkowa [1 szt.],

— zorganizowanie spotkań informacyjnych z mieszkańcami i władzami lokalnymi wraz z przygotowaniem materiałów promocyjnych nt. realizowanego projektu oraz RPO, zgodnie z decyzją RDOŚ we Wrocławiu (znak: WOOŚ.4233.6.2013.ŁCK.31 z dnia 30 czerwca 2016 r.) wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac pod nadzorem przyrodniczym specjalistów z zakresu chiropterologii, herpetologii, entomologii, botaniki i fitosocjologii.

Wszelkie czynności nałożone ww. decyzją, a dotyczące okresu realizacji robót Wykonawca winien wycenić w swojej ofercie.

Zgodnie z informacją Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu (znak: WZA.5183.1001.2014.AFDRKP-6505-2014 z dnia 26 marca 2014 r.) wymagane jest przeprowadzenie przez uprawnionego archeologa stałego nadzoru archeologicznego i (w razie konieczności) ratowniczych badań archeologicznych za pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Uzyskanie przedmiotowego pozwolenia leży po stronie Wykonawcy.

Zgodnie z decyzją środowiskową, znak WPN.6401.144.2018.MK z dnia 18 maja 2018 r. zezwala się Wykonawcy na niszczenie tam bobrowych w wymienionych w decyzji ciekach.

Informacje dotyczące innych czynności, które Wykonawca będzie realizował w ramach przedmiotu zamówienia: obsługa geodezyjna, dokumentacja powykonawcza.

Szczegółowy zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia określa:

— załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia,

— załącznik nr 4 – Tabela przedmiaru robót,

— załącznik nr 5 – Projekt budowlany,

— załącznik nr 6 – Projekt wykonawczy,

— załącznik nr 7 – Decyzje administracyjne,

— załącznik nr 8 – Gazociąg wysokiego ciśnienia,

— załącznik nr 9 – Narzut kamienny,

— załącznik nr 10 – Przepust wałowy na wale nr 1,

— załącznik nr 11 – Przesłona na wale nr 2 i 3,

— załącznik nr 12 – Rowy opaskowe.

Wartość szacunkowa bez VAT: 27621982.83 PLN 💰
Informacje dodatkowe:

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 350 000,00 PLN

zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Miejsce wykonania
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności:

Wał prawostronny Brzeg Dolny dzieli się na 3 niezależne odcinki, wał nr 1, wał nr 2 i wał nr 3. Każdy z wałów pełni istotne funkcje w ochronie terenów przyległych, przed wpływem piętrzenia na st. Brzeg

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:

a) art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

b) następujących okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:

— w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655).

2.Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (zgodny w treści z załącznikiem nr 1a do FO);

b) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp (dla osoby), wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany powyżej, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;

c) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp (dla podmiotu zbiorowego), wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

d) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (zgodny w treści z załącznikiem nr 1c do FO);

f) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne(zgodny w treści z załącznikiem nr 1 d do FO).

Sytuacja gospodarcza i finansowa:

1 Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca winien wykazać posiadanie wolnych środków finansowych lub zdolność kredytową do realizacji przedmiotowego zamówienia w wysokości min. 15 mln PLN.

2. Dokumenty potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. Wykonawca winien wykazać się ubezpieczeniem OC w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość min. 20 mln PLN.

Zdolności techniczne i zawodowe:

W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym

1) Wykonawca musi wykazać, że dysponowanie odpowiednimi narzędziami:

— samochód skrzyniowy 10 Mg (1 szt),

— koparka jednonaczyniowa 0,6 m

— sprzęt specjalistyczny do wykonania pionowej przegrody przeciwfiltracyjnej(1 kpl.),

— spycharka 100 KM (1 szt.),

— samochód samowyładowczy 10 MG (4 szt.),

— walec samobieżny z bębnami wibracyjnymi o nacisku nie mniejszym niż 2 Mg (1 szt.).

W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem zawodowym

1) Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał roboty takiego samego rodzaju, jak roboty objęte przedmiotem zamówienia (co najmniej 2 zadania o wartości brutto minimum 10 mln PLN każde i o kubaturze robót ziemnych (nasypów) nie mniejszej niż 50 000 m

Roboty takiego samego rodzaju, czyli wykonanie robót hydrotechnicznych w zakresie prac dotyczących budowy, odbudowy, przebudowy lub remontu wałów przeciwpowodziowych klasy I lub II, na ciekach wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów nr 149 z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie Śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną (Dz.U. z dnia 4 lutego 2003 r.) lub podobne na terenie innego kraju wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

2) Kierownik budowy z minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym w bezpośrednim wykonawstwie hydrotechnicznym (na stanowisku kier. budowy bądź kier. robót) z uprawnieniami do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynierii hydrotechnicznej o specjalizacji śródlądowe lub morskie budowle hydrotechniczne lub melioracje wodne, wydanymi na podstawie:

— Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831)

lub

— odpowiadających im ważnych uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie odpowiadającym powyższym wymaganiom (bez warunku dotyczącego specjalizacji), wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zrzeszony we właściwej izbie samorządu zawodowego – ustawa o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z późn. zm.) lub Wykonawca winien wykazać dysponowanie osobą, która spełnia warunki zawarte w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Potwierdzenie spełniania przez oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi wymagań określonych przez Zamawiającego.

Realizacja zamówienia
Warunki realizacji zamówienia: Wzór umowy w sprawie Zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Procedura
Podstawa prawna: 32014L0024
Czas składania ofert: 08:00
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Okres ważności oferty: 2020-08-14 📅
Data otwarcia ofert: 2020-06-15 📅
Czas otwarcia ofert: 11:00
Miejsce: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław, POLSKA
Informacje dodatkowe:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne,

Kryteria przyznawania nagród
Kryterium jakości (nazwa): Wydłużenie minimalnego okresu gwarancji
Kryterium jakości (waga): 10
Kryterium jakości (nazwa): Doświadczenie Kierownika budowy
Kryterium jakości (waga): 30
Cena (waga): 60

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Krajowy numer rejestracyjny: 368302575
Inny rodzaj instytucji zamawiającej: państwowa osoba prawna
Kontakt
Punkt kontaktowy: Izabela Miczyńska
Adres profilu nabywcy: http://wroclaw.rzgw.gov.pl/ 🌏
Dokumenty URL: http://wroclaw.wody.gov.pl 🌏

Odniesienie
Informacje dodatkowe

1. Zamawiający, dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców, (art. 23 ustawy Pzp) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:

a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.W przypadku, gdy oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 7 % ceny całkowitej podanej w ofercie

3. Harmonogram robót – wymagany od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza (przy podpisaniu umowy).

4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Adres skrzynki ePUAP to: /pgwwp-wr/SkrytkaESP. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zamowienia.wroclaw@wody.gov.pl

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587701 📞
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 📧
Fax: +48 224587700 📠
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl 🌏
Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Tak samo jak: Organ kontrolny
Źródło: OJS 2020/S 087-205835 (2020-04-30)

Dodatkowe informacje (2020-05-26)
Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Metadane ogłoszenia
Typ dokumentu: Dodatkowe informacje
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Kod: Wycinanie i napełnianie 📦

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2020-05-26 📅
Data publikacji: 2020-05-27 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2020/S 102-245474
Odnosi się do ogłoszenia: 2020/S 087-205835
Numer Dz.U.-S: 102

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dla zadania:

Dokończenie modernizacji wałów w ramach zadania „Fragmentaryczna modernizacja wałów przeciwpowodziowych rz. Odry w km 270+400 – 281+600, wał cofkowy stopnia Brzeg Dolny”

Źródło: OJS 2020/S 102-245474 (2020-05-26)

Dodatkowe informacje (2020-06-08)
Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2020-06-08 📅
Termin składania ofert: 2020-06-29 📅
Data publikacji: 2020-06-11 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2020/S 112-271081
Numer Dz.U.-S: 112

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Dokończenie modernizacji wałów w ramach zadania „Fragmentaryczna modernizacja wałów przeciwpowodziowych rz. Odry w km 270+400 – 281+600, wał cofkowy stopnia Brzeg Dolny”.

Źródło: OJS 2020/S 112-271081 (2020-06-08)

Dodatkowe informacje (2020-06-17)
Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2020-06-17 📅
Data publikacji: 2020-06-19 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2020/S 118-285580
Numer Dz.U.-S: 118
Źródło: OJS 2020/S 118-285580 (2020-06-17)

Dodatkowe informacje (2020-06-18)
Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2020-06-18 📅
Termin składania ofert: 2020-07-15 📅
Data publikacji: 2020-06-22 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2020/S 119-288413
Numer Dz.U.-S: 119
Źródło: OJS 2020/S 119-288413 (2020-06-18)

Dodatkowe informacje (2020-07-03)
Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2020-07-03 📅
Data publikacji: 2020-07-08 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2020/S 130-318456
Numer Dz.U.-S: 130
Źródło: OJS 2020/S 130-318456 (2020-07-03)

Dodatkowe informacje (2020-07-09)
Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dla zadania: — dokończenie modernizacji wałów w ramach zadania „Fragmentaryczna modernizacja wałów przeciwpowodziowych rz. Odry w km 270+400 – 281+600, wał cofkowy stopnia Brzeg Dolny”.

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2020-07-09 📅
Termin składania ofert: 2020-08-04 📅
Data publikacji: 2020-07-13 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2020/S 133-325644
Numer Dz.U.-S: 133

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

— dokończenie modernizacji wałów w ramach zadania „Fragmentaryczna modernizacja wałów przeciwpowodziowych rz. Odry w km 270+400 – 281+600, wał cofkowy stopnia Brzeg Dolny”.

Źródło: OJS 2020/S 133-325644 (2020-07-09)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2021-02-11)
Obiekt
Zakres zamówienia
Całkowita wartość zamówienia: 14929300.79 PLN 💰
Metadane ogłoszenia
Typ dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Dodatkowy kod CPV: Przygotowanie terenu pod budowę 📦

Procedura
Typ oferty: Nie dotyczy

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Adres pocztowy: ul. Żelazna 59A
Kod pocztowy: 00-848

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2021-02-11 📅
Data publikacji: 2021-02-16 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2021/S 032-078761
Numer Dz.U.-S: 32
Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 350 000,00 PLN Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Dokończenie modernizacji wałów w ramach zadania „Fragmentaryczna modernizacja wałów przeciwpowodziowych rz. Odry w km 270+400 – 281+600,wał cofkowy stopnia Brzeg Dolny”

— zorganizowanie spotkań informacyjnych z mieszkańcami i władzami lokalnymi wraz

z przygotowaniem materiałów promocyjnych nt. realizowanego projektu oraz RPO,

zgodnie z decyzją RDOŚ we Wrocławiu (znak: WOOŚ.4233.6.2013.ŁCK.31 z dnia 30 czerwca 2016 r.) wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac pod nadzorem przyrodniczym specjalistów z zakresu chiropterologii, herpetologii, entomologii, botaniki i fitosocjologii.

Zgodnie z informacją Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu (znak:WZA.5183.1001.2014.AFDRKP-6505-2014 z dnia 26 marca 2014 r.) wymagane jest przeprowadzenie przez uprawnionego archeologa stałego nadzoru archeologicznego i (w razie konieczności) ratowniczych badań archeologicznych za pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Uzyskanie przedmiotowego pozwolenia leży po stronie Wykonawcy.

Zgodnie z decyzją środowiskową, znak WPN.6401.144.2018.MK z 18.5.2018 zezwala się Wykonawcy na niszczenie tam bobrowych w wymienionych w decyzji ciekach.

— załącznik nr 3 – opis przedmiotu zamówienia,

— załącznik nr 4 – tabela przedmiaru robót,

— załącznik nr 5 – projekt budowlany,

— załącznik nr 6 – projekt wykonawczy,

— załącznik nr 7 – decyzje administracyjne,

— załącznik nr 8 – gazociąg wysokiego ciśnienia,

— załącznik nr 9 – narzut kamienny,

— załącznik nr 10 – przepust wałowy na wale nr 1,

— załącznik nr 11 – przesłona na wale nr 2 i 3,

— załącznik nr 12 – rowy opaskowe,

— załącznik nr 15 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

— załącznik nr 16 – Pozwolenie wodno-prawne.

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Udzielenie zamówienia
Data zawarcia umowy: 2021-01-19 📅
Nazwa: STRABAG Infrastruktura Południe sp. z o.o. (Lider)
Adres pocztowy: ul. Lipowa 5a
Miasto pocztowe: Wysoka
Kod pocztowy: 52-200
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 713690000 📞
E-mail: eliza.sliwinska@strabag.com 📧
Kraj: Miasto Wrocław 🏙️
Nazwa: STRABAG International GmbH (Partner)
Adres pocztowy: Siegburger Strasse 241
Miasto pocztowe: Koln
Kod pocztowy: 50679
Kraj: Niemcy 🇩🇪
Telefon: +49 2218242989 📞
E-mail: international@strabag.com 📧
Kraj: Köln 🏙️
Całkowita wartość zamówienia: 14929300.79 PLN 💰
Informacje o przetargach
Liczba otrzymanych ofert: 6

Instytucja zamawiająca
Kontakt
Punkt kontaktowy: Paweł Mężyk

Odniesienie
Informacje dodatkowe

a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. W przypadku, gdy oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie

3. Harmonogram robót – wymagany od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza(przy podpisaniu umowy).

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Miasto pocztowe: Warszaw
Źródło: OJS 2021/S 032-078761 (2021-02-11)

Nowe zamówienia w powiązanych kategoriach 🆕

Roboty budowlane (>20 nowe zamówienia)

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (>20)

Budowa obiektów inżynierii wodnej (10)