Wykonanie robót budowlanych realizowanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania „Utworzenie Pracowni Hemodynamiki”
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych, robót budowlanych i remontowych, dostaw w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z wyposażeniem pomieszczeń oraz dostawą dwóch angiografów z wyposażeniem i uruchomieniem pracowni hemodynamiki w ramach zadania pn. „Utworzenie Pracowni Hemodynamiki”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został przez Zamawiającego za pomocą:
A/ Programu Funkcjonalno-użytkowego wraz z załącznikami, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ,
B/ opis przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ,
C/ formularz cenowo-techniczny dla dostarczanych angiografów, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ,
D/ harmonogram realizacji, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
Termin
Termin składania ofert wynosił 2019-07-30.
Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2019-06-24.
Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:
Ogłoszenie o zamówieniu (2019-06-24) Instytucja zamawiająca Nazwa i adresy
Nazwa: Szpital Uniwersytecki im. K.Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
Krajowy numer rejestracyjny: 970773231
Adres pocztowy: ul. Zyty 26
Miasto pocztowe: Zielona Góra
Kod pocztowy: 65-046
Kraj: Polska 🇵🇱
Osoba kontaktowa: Paulina Lisowska
Telefon: +48 683296609📞
E-mail: tz1@szpital.zgora.pl📧
Fax: +48 683255808 📠
Region: Zielonogórski🏙️
URL: www.bip.szpital.zgo.pl🌏 Komunikacja
Dokumenty URL: www.bip.szpital.zgo.pl🌏
Adres URL uczestnictwa: https://miniportal.uzp.gov.pl🌏
Obiekt Zakres zamówienia
Tytuł:
“Wykonanie robót budowlanych realizowanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania...”
Tytuł
Wykonanie robót budowlanych realizowanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania „Utworzenie Pracowni Hemodynamiki”
TZ.372.41.2019
Pokaż więcej
Produkty/usługi: Roboty budowlane📦
Krótki opis:
“1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych, robót budowlanych i remontowych, dostaw w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z wyposażeniem...”
Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych, robót budowlanych i remontowych, dostaw w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z wyposażeniem pomieszczeń oraz dostawą dwóch angiografów z wyposażeniem i uruchomieniem pracowni hemodynamiki w ramach zadania pn. „Utworzenie Pracowni Hemodynamiki”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został przez Zamawiającego za pomocą:
A/ Programu Funkcjonalno-użytkowego wraz z załącznikami, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ,
B/ opis przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ,
C/ formularz cenowo-techniczny dla dostarczanych angiografów, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ,
D/ harmonogram realizacji, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych, robót budowlanych i remontowych, dostaw w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z wyposażeniem pomieszczeń oraz dostawą dwóch angiografów z wyposażeniem i uruchomieniem pracowni hemodynamiki w ramach zadania pn. „Utworzenie Pracowni Hemodynamiki”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został przez Zamawiającego za pomocą:
A/ Programu Funkcjonalno-użytkowego wraz z załącznikami, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ
B/ opis przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ,
C/ formularz cenowo-techniczny dla dostarczanych angiografów, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ
D/ harmonogram realizacji, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
Dodatkowe informacje
1/ Oferowane wyroby medyczne winny być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 211) oraz aktami wykonawczymi do niej.
2/ Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie określonym w SIWZ i jej załącznikach
3/ We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń dopuszcza się stosowania materiałów i urządzeń równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzenia.
4/ W sytuacji, jeśli Zamawiający wskazuje w dokumentacji postępowania znaki towarowe, patenty lub pochodzenie to Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych.
5/ Ilekroć w treści niniejszej SIWZ bądź w załącznikach do niej, Zamawiający powołuje się na jakiekolwiek normy, atesty, certyfikaty, Wykonawca może wykorzystać normy, atesty lub certyfikaty w stosunku do nich równoważne.
6/ Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawców oraz dalszych podwykonawców na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w przepisie art. 22 § 1 Kodeksu pracy (Dz.U. 2018, poz. 108). Zamawiający wymaga w tym zakresie, aby osoby zatrudnione bezpośrednio przy wykonywaniu robót budowlanych były zatrudniane na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób wykonujących na zasadzie pracy podporządkowanej pracę fizyczną rozumianą jako wykonywanie czynności wymagających ruchu oraz wysiłku, w tym związanych z posługiwaniem się określonymi narzędziami lub urządzeniami. Wymóg ten nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
Pokaż więcej Kryteria przyznawania nagród
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia, a wszystkie kryteria są określone tylko w dokumentach przetargowych
Czas trwania
Data końcowa: 2020-03-06 📅
Opis
Informacje dodatkowe:
“Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 190 000,00 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);”
Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne Warunki uczestnictwa
Wykaz i krótki opis warunków:
“Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24...”
Wykaz i krótki opis warunków
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę/ów w następujących przypadkach – wybrane przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia fakultatywne, przewidziane w art. 24 ust.5 pkt 1, 2, 4 ustawy:
a/ w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jednolity: Dz.U.z 2016 r. poz. 2171);
b/ który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
c/ który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w przepisie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
4.W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w postaci Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w skrócie: JEDZ). Informacje zawarte w Formularzu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wezwany do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów): a/ informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b/ oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
c/ oświadczeni a Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; d/ odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
Pokaż więcej Sytuacja gospodarcza i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Zdolności techniczne i zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru:
“Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
a) minimum jedną...”
Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru
Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
a) minimum jedną osobą, proponowaną do pełnienia funkcji projektanta branży architektonicznej (architekta),
b) minimum jedną osobą, proponowaną do pełnienia funkcji Projektanta w branży konstrukcyjno-budowlanych,
c) minimum jedną osobę proponowana do pełnienia funkcji Projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
d) minimum jedną osobę proponowana do pełnienia funkcji Projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
e) minimum jedną osobę proponowana do pełnienia funkcji Projektanta w specjalności gazów medycznych,
f) minimum jedną osobę proponowana do pełnienia funkcji Projektanta technologii medycznej.
1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w postaci Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w skrócie: JEDZ) stanowiącego załącznik do SIWZ. Informacje zawarte w Formularzu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia następujących Oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):
— wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 9 do SIWZ).
Pokaż więcej Warunki związane z umową
Warunki realizacji zamówienia:
“1/ Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawierają załączony do niniejszej SIWZ wzór umowy (załącznik nr 3).
2/ Zamawiający dopuszcza możliwość...”
Warunki realizacji zamówienia
1/ Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawierają załączony do niniejszej SIWZ wzór umowy (załącznik nr 3).
2/ Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego – szczegółowo określone w § 21 wzoru umowy.
3/ Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wnieść najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie za wykonanie przedmiotu umowy.
Procedura Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Informacje administracyjne
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2019-07-30
10:00 📅
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Poniższe ramy czasowe wyrażone są w liczbie miesięcy.
Minimalne ramy czasowe, w których oferent musi utrzymać ofertę: 2
Warunki otwarcia ofert: 2019-07-30
10:30 📅
Warunki otwarcia ofert (miejsce):
“Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o., 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26,budynek administracji, pokój nr 201, POLSKA”
Warunki otwarcia ofert (Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia):
“Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za...”
Warunki otwarcia ofert (Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia)
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Informacje uzupełniające Informacje o elektronicznych przepływach pracy
Akceptowane będzie fakturowanie elektroniczne
Informacje dodatkowe
“Zamawiający informuje, że na etapie realizacji inwestycji akceptować będzie odbiór od Wykonawców ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za...”
Zamawiający informuje, że na etapie realizacji inwestycji akceptować będzie odbiór od Wykonawców ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem bezpłatnej Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zasady przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów związanych z realizacją zamówień publicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego tj. platformy elektronicznego fakturowania określa ustawa z dnia 9.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym /Dz.U. 2018 poz. 2191/. Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur za jej pośrednictwem.
2. Do oferty należy dołączyć:
A/ Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz,że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń – na formularzu oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
B/ Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego.
C/. Dowód wniesienia wadium:
— w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – zgodnie z pkt. 2.1. Rozdziału XIX SIWZ,
— w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu.
D/ Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia publicznego, o ile Wykonawca korzysta z sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem wraz z ofertą przez podmiot udostępniający zasoby.
E/ Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ).
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
A/ cena ofertowa - waga 75 pkt
B/ parametry techniczne oferowanych angiografów – waga 20 pkt
C/ okres gwarancji oferowanej aparatury medycznej – waga 5 pkt
Przesłanki unieważnienia postępowania: Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. w przypadku jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
c.d. VI.4.3) Składanie odwołań
6.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w części.
6.5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
Pokaż więcej Organ kontrolny
Nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587840📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl📧
Fax: +48 224587700 📠
URL: www.uzp.gov.pl🌏 Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587840📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl📧
Fax: +48 224587700 📠
URL: www.uzp.gov.pl🌏 Procedura przeglądu
Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych:
“Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy...”
Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179-198 g ustawy).
2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
4. Terminy wnoszenia odwołań:
4.1. Odwołanie wnosi się: W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
4.2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
4.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
5.1. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5.3. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
a) nie zawiera braków formalnych;
b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).
5.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
6.1 W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
6.2. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
6.3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze.
Pokaż więcej Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587840📞
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl📧
Fax: +48 224587700 📠
URL: www.uzp.gov.pl🌏
Źródło: OJS 2019/S 121-295652 (2019-06-24)
Dodatkowe informacje (2019-07-17) Instytucja zamawiająca Nazwa i adresy
Nazwa: Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
Obiekt Zakres zamówienia
Krótki opis:
“1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych, robót budowlanych i remontowych, dostaw w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z wyposażeniem...”
Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych, robót budowlanych i remontowych, dostaw w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z wyposażeniem pomieszczeń oraz dostawą 2 angiografów z wyposażeniem i uruchomieniem pracowni hemodynamiki w ramach zadania pn. „Utworzenie Pracowni Hemodynamiki”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został przez Zamawiającego za pomocą:
A/ programu funkcjonalno-użytkowego wraz z załącznikami, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ,
B/ opisu przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ,
C/ formularza cenowo-technicznego dla dostarczanych angiografów, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ,
D/ harmonogramu realizacji, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
Informacje uzupełniające Numer referencyjny ogłoszenia pierwotnego
Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2019/S 121-295652
Zmiany Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce tekstu, który ma być zmieniony: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Stara wartość
Data: 2019-07-30 📅
Czas: 10:00
Nowa wartość
Data: 2019-08-02 📅
Czas: 10:00
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce tekstu, który ma być zmieniony: Warunki otwarcia ofert
Stara wartość
Data: 2019-07-30 📅
Czas: 10:30
Nowa wartość
Data: 2019-08-02 📅
Czas: 10:30
Źródło: OJS 2019/S 139-341635 (2019-07-17)
Dodatkowe informacje (2019-07-30) Obiekt Zakres zamówienia
Krótki opis:
“1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych, robót budowlanych i remontowych, dostaw w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z wyposażeniem...”
Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych, robót budowlanych i remontowych, dostaw w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z wyposażeniem pomieszczeń oraz dostawą dwóch angiografów z wyposażeniem i uruchomieniem pracowni hemodynamiki w ramach zadania pn. „Utworzenie Pracowni Hemodynamiki”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został przez Zamawiającego za pomocą:
A/ Programu funkcjonalno-użytkowego wraz z załącznikami, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ,
B/ opis przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ,
C/ formularz cenowo-techniczny dla dostarczanych angiografów, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ,
D/ harmonogram realizacji, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
Zmiany Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce tekstu, który ma być zmieniony: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Stara wartość
Data: 2019-08-02 📅
Czas: 10:00
Nowa wartość
Data: 2019-08-09 📅
Czas: 10:00
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce tekstu, który ma być zmieniony: Warunki otwarcia ofert
Stara wartość
Data: 2019-08-02 📅
Czas: 10:30
Nowa wartość
Data: 2019-08-09 📅
Czas: 10:30
Źródło: OJS 2019/S 148-363469 (2019-07-30)
Dodatkowe informacje (2019-08-08) Obiekt Zakres zamówienia
Krótki opis:
“1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych, robót budowlanych i remontowych, dostaw w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z wyposażeniem...”
Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych, robót budowlanych i remontowych, dostaw w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z wyposażeniem pomieszczeń oraz dostawą 2 angiografów z wyposażeniem i uruchomieniem pracowni hemodynamiki w ramach zadania pn. „Utworzenie Pracowni Hemodynamiki”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został przez Zamawiającego za pomocą:
A/ Programu funkcjonalno-użytkowego wraz z załącznikami, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ
B/ opis przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ,
C/ formularz cenowo-techniczny dla dostarczanych angiografów, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ
D/ harmonogram realizacji, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
Zmiany Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Miejsce tekstu, który ma być zmieniony: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Stara wartość
Data: 2020-03-06 📅
Nowa wartość
Data: 2020-04-26 📅
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.14
Miejsce tekstu, który ma być zmieniony: Informacje dodatkowe
Stara wartość
Tekst:
“Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 190 000,00 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)” Nowa wartość
Tekst:
“Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 110 000,00 PLN (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych 00/100).” Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce tekstu, który ma być zmieniony: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Stara wartość
Data: 2019-08-09 📅
Czas: 10:00
Nowa wartość
Data: 2019-09-06 📅
Czas: 10:00
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce tekstu, który ma być zmieniony: Warunki otwarcia ofert
Stara wartość
Data: 2019-08-09 📅
Czas: 10:30
Nowa wartość
Data: 2019-09-06 📅
Czas: 10:30
Inne informacje dodatkowe
“1/ W miejsce dotychczasowego załącznika nr 3 do SIWZ wzór umowy w sprawie zamówienia wprowadza się załącznik nr 3 do SIWZ, po zmianach: wzór umowy w sprawie...”
1/ W miejsce dotychczasowego załącznika nr 3 do SIWZ wzór umowy w sprawie zamówienia wprowadza się załącznik nr 3 do SIWZ, po zmianach: wzór umowy w sprawie zamówienia po zmianach.
2/ W miejsce dotychczasowego załącznika nr 7 do SIWZ harmonogram realizacji wprowadza się załącznik nr 7 do SIWZ, po zmianach: harmonogram realizacji po zmianach.
3/ W miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 do SIWZ formularz cenowo-techniczny wprowadza się załącznik nr 8 do SIWZ, po zmianach: II formularz cenowo-techniczny po zmianach II.
Pokaż więcej
Źródło: OJS 2019/S 155-381584 (2019-08-08)
Dodatkowe informacje (2019-08-29) Obiekt Zakres zamówienia
Krótki opis:
“1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych, robót budowlanych i remontowych, dostaw w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z wyposażeniem...”
Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych, robót budowlanych i remontowych, dostaw w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z wyposażeniem pomieszczeń oraz dostawą 2 angiografów z wyposażeniem i uruchomieniem pracowni hemodynamiki w ramach zadania pn. „Utworzenie Pracowni Hemodynamiki”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został przez Zamawiającego za pomocą:
A/ programu funkcjonalno-użytkowego wraz z załącznikami, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ;
B/ opisu przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ;
C/ formularza cenowo-techniczny dla dostarczanych angiografów, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ;
D/ harmonogramu realizacji, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
Zmiany Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce tekstu, który ma być zmieniony: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Stara wartość
Data: 2019-09-06 📅
Czas: 10:00
Nowa wartość
Data: 2019-09-12 📅
Czas: 10:00
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce tekstu, który ma być zmieniony: Warunki otwarcia ofert
Stara wartość
Data: 2019-09-06 📅
Czas: 10:30
Nowa wartość
Data: 2019-09-12 📅
Czas: 10:30
Źródło: OJS 2019/S 169-412377 (2019-08-29)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2019-12-12) Obiekt Zakres zamówienia
Krótki opis:
“1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych, robót budowlanych i remontowych, dostaw w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z wyposażeniem...”
Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych, robót budowlanych i remontowych, dostaw w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z wyposażeniem pomieszczeń oraz dostawą 2 angiografów z wyposażeniem i uruchomieniem pracowni hemodynamiki w ramach zadania pn. „Utworzenie Pracowni Hemodynamiki”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został przez Zamawiającego za pomocą:
A/ programu funkcjonalno-użytkowego wraz z załącznikami, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ;
B/ opisu przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ;
C/ formularza cenowo-technicznego dla dostarczanych angiografów, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ;
D/ harmonogramu realizacji, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
Pokaż więcej
Całkowita wartość zamówienia (bez VAT): PLN 8610449.99 💰
Opis
Opis zamówienia:
“1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych, robót budowlanych i remontowych, dostaw w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z wyposażeniem...”
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych, robót budowlanych i remontowych, dostaw w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z wyposażeniem pomieszczeń oraz dostawą 2 angiografów z wyposażeniem i uruchomieniem pracowni hemodynamiki w ramach zadania pn. „Utworzenie Pracowni Hemodynamiki”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został przez Zamawiającego za pomocą:
A/ programu Funkcjonalno-użytkowego wraz z załącznikami, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ;
B/ opisu przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ,
C/ formularza cenowo-technicznego dla dostarczanych angiografów, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ
D/ harmonogramu realizacji, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
Dodatkowe informacje
1/ Oferowane wyroby medyczne winny być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 211) oraz aktami wykonawczymi do niej.
2/ Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie określonym w SIWZ i jej załącznikach.
3/ We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń dopuszcza się stosowania materiałów i urządzeń równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzenia.
4/ W sytuacji, jeśli Zamawiający wskazuje w dokumentacji postępowania znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – to Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych.
5/ Ilekroć w treści niniejszej SIWZ bądź w załącznikach do niej, Zamawiający powołuje się na jakiekolwiek normy, atesty, certyfikaty, Wykonawca może wykorzystać normy, atesty lub certyfikaty w stosunku do nich równoważne.
6/ Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawców oraz dalszych podwykonawców na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w przepisie art. 22 § 1 Kodeksu pracy (Dz.U. 2018, poz. 108). Zamawiający wymaga w tym zakresie, aby osoby zatrudnione bezpośrednio przy wykonywaniu robót budowlanych były zatrudniane na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób wykonujących na zasadzie pracy podporządkowanej pracę fizyczną rozumianą jako wykonywanie czynności wymagających ruchu oraz wysiłku, w tym związanych z posługiwaniem się określonymi narzędziami lub urządzeniami. Wymóg ten nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
Pokaż więcej Kryteria przyznawania nagród
Kryterium jakości (nazwa): Parametry techniczne oferowanych angiografów
Kryterium jakości (waga): 20
Kryterium jakości (nazwa): Okres gwarancji oferowanej aparatury medycznej
Kryterium jakości (waga): 5
Cena (waga): 75
Opis
Informacje dodatkowe:
“Termin realizacji: do 26.4.2020 r. z zastrzeżeniem terminów wykonania poszczególnych etapów realizacji prac.”
Procedura Informacje administracyjne
Poprzednia publikacja dotycząca tej procedury: 2019/S 121-295652
Udzielenie zamówienia
1️⃣
Numer umowy: TZ.372.41.2019
Tytuł:
“Wykonanie robót budowlanych realizowanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania...”
Tytuł
Wykonanie robót budowlanych realizowanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania „Utworzenie Pracowni Hemodynamiki”
Pokaż więcej
Data zawarcia umowy: 2019-11-27 📅
Informacje o przetargach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw spoza UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Nazwa i adres wykonawcy
Nazwa: Partner 4 Medicine Sp. z o.o.
Adres pocztowy: al. Krasińskiego 20A
Miasto pocztowe: Leszno
Kod pocztowy: 64-100
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 655458081📞
E-mail: przetargi@p4m.pl📧
Fax: +48 655458082 📠
Region: Leszczyński🏙️
Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą ✅ Informacja o wartości zamówienia/działki (bez VAT)
Szacunkowa całkowita wartość zamówienia/działki: PLN 6396090.63 💰
Całkowita wartość umowy/działki: PLN 8610449.99 💰
Informacje o podwykonawstwie
Zamówienie zostanie prawdopodobnie zlecone podwykonawcom
Proporcja (%): 37
Krótki opis części zamówienia, która zostanie zlecona podwykonawcom:
“Zakres zamówienia wykonywany na rzecz Wykonawcy przez Podwykonawcę:
1/ projekt wykonawczy,
2/ prace budowlane,
3/ pełnienie funkcji kierownika budowy,
4/...”
Krótki opis części zamówienia, która zostanie zlecona podwykonawcom
Zakres zamówienia wykonywany na rzecz Wykonawcy przez Podwykonawcę:
1/ projekt wykonawczy,
2/ prace budowlane,
3/ pełnienie funkcji kierownika budowy,
4/ integracja systemu IT,
5/ instalacja urządzeń medycznych.
“Zamawiający informuje, że na etapie realizacji inwestycji akceptować będzie odbiór od Wykonawców ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za...”
Zamawiający informuje, że na etapie realizacji inwestycji akceptować będzie odbiór od Wykonawców ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem bezpłatnej platformy elektronicznego fakturowania. Zasady przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów związanych z realizacją zamówień publicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. platformy elektronicznego fakturowania określa ustawa z dnia 9.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym /Dz.U. 2018 poz. 2191/. Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur za jej pośrednictwem.
cd. VI.4.3) Składanie odwołań
6.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w części.
6.5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
Pokaż więcej Procedura przeglądu
Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych:
“1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179–198...”
Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych
1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179–198 g ustawy).
2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
4. Terminy wnoszenia odwołań:
4.1. Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4.2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
4.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4.1 i 4.2 wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
5.1. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5.3. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
a) nie zawiera braków formalnych;
b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).
5.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
6.1. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
6.2. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
6.3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze.
Pokaż więcej
Źródło: OJS 2019/S 243-596309 (2019-12-12)